|
滑县人民法院 民 事 判 决 书 （2013）滑民二初字第219号 原告马俊勇，男，1984年7月11日生。 委托代理人李宏发，朱瑞兵，河南奥博律师事务所律师。 被告成怀雄，男，1966年1月15日生。 被告滑县中等职业技术学校，住所地：滑县城关镇。 法定代理人陈书善，职务：校长。 委托代理人张素英，女，1964年12月19日生。 委托代理人陈南巡，男，汉族，1992年5月4日生。 原告马俊勇诉被告成怀雄，被告滑县中等职业技术学校建筑工程合同纠纷一案，本院于2013年6月21日受理后，依法组成合议庭，分别于2013年8月6日、2014年12月16日公开开庭进行了审理，原告委托代理人李宏发、朱瑞兵，被告成怀雄，被告滑县中等职业技术学校委托代理人张素英、陈南巡到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告马俊勇诉称：2010年10月11日，我与被告签订了建筑工程施工《补充协议书》，约定将被告成怀雄承包的被告滑县中等职业技术学校1#、2#教师住宅楼转包给原告，双方具体约定了相互的权利与义务。原告干完两栋4层工程，正在第5层施工过程中，由于被告原材料一直不能到位致使工程被迫停工，原告已完工程量工程款价值近40万元，经原告数次催要，被告陆续支付部分工程款，下欠16万元拖延支付至今，故起诉请求判令被告支付工程款163164.718元及利息，并承担涉案费用。 被告成怀雄辩称：按原告所完成工程量，被告全部支付原告各项款项，被告不拖欠原告工程款。 被告中等职业技术学校辩称：原告和学校没有任何协议，与学校没有任何法律上的关系，对原告的工程也不认可。 经审理查明：2010年10月11日，原告马俊勇与被告成怀雄签订了建筑工程施工《补充协议书》，约定将被告成怀雄承包的被告滑县中等职业技术学校1#、2#教师住宅楼转包给原告马俊勇，双方具体约定了相互的权利与义务。原告干完两栋4层工程，正在第5层施工过程中，由于被告原材料一直不能到位致使工程被迫停工，经原告数次催要，被告陆续支付部分工程款236800元，因原被告对双方签订补充协议后原告完成的工程量有分歧，经双方同意，由本院委托河南众益司法鉴定中心对原告完成的工程量进行鉴定，2014年11月21日河南众益司法鉴定中心作出《河南众益司法鉴定中心司法鉴定意见书》，鉴定结论：工程造价为210912.59元。 上述事实有原告的证据：1，补充协议一份，2，证明一份，3，工程补充协议一份，4，停工报告两份，5，工程预算书一份，6，欠条一份；被告成怀雄提供的证据材料有：1，原告向被告出具的借据23份，2，预算书一份；及河南众益司法鉴定中心作出《河南众益司法鉴定中心司法鉴定意见书》一份，上述证据经过庭审质证、认证，可以作为认定案件事实的依据。 本院认为：该案系建筑合同纠纷，原告马俊勇与被告成怀雄签订了建筑工程施工《补充协议书》，约定将被告成怀雄承包的被告滑县中等职业技术学校1#、2#教师住宅楼转包给原告马俊勇，由原告按双方协议进行施工，被告成怀雄已支付原告马俊勇工程款236800元，因原被告双方对签订补充协议后原告完成的工程量有分歧，经双方同意，由本院委托到河南众益司法鉴定中心进行鉴定，2014年11月21日河南众益司法鉴定中心作出《河南众益司法鉴定中心司法鉴定意见书》，鉴定结论：工程造价为210912.59元，被告已足额支付原告工程款，现原告要求被告支付所欠工程款163164.718元及利息，证据不足，本院不予支持，故依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 驳回原告马俊勇的诉讼请求。 案件受理费3563元，由原告负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。 审判长 张艳丽 审判员 景素祯 审判员 马胜勤 二〇一五年一月六日 书记员 李志攀 |
