|
河南省信阳市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2014）信中法民终字第1935号 上诉人（原审被告）深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司。法定代表人张京豫。 委托代理人卢霖一，河南问通律师事务所律师 被上诉人（原审原告）信阳顺鑫装饰工程有限公司。 法定代表人王武，该公司经理。 委托代理人李家军，河南竞远律师事务所律师。 原审第三人信阳金牛粮油储备库。住所地：信阳市平桥区洋河镇金牛店村。 法定代表人杜国伟。 委托代理人李业山，浉河区民权法律服务所法律工作者。 上诉人深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称深圳物流公司）因与被上诉人信阳顺鑫装饰工程有限公司（以下简称顺鑫装饰公司）、原审第三人信阳金牛粮油储备库装饰装修合同纠纷一案，不服信阳市平桥区人民法院（2013）平民初字第2634号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，公开开庭审理了本案。上诉人深圳物流公司委托代理人卢霖一，被上诉人顺鑫装饰公司委托代理人李家军、原审第三人信阳金牛粮油储备库委托代理人李业山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审法院查明：2013年3月25日，原告与被告签订《装饰装修工程施工合同》一份，双方约定：承包方式：包工包料，工期2013年3月25日至2013年5月3日，总日历天数40天，合同价款1014780元，违约责任：合同签订后，一方毁约、毁约方应赔偿守约方相当于本合同的标的金额的30%作为违约金。鉴于现阶段河南华鹏飞医药现代物流有限公司尚未注册，双方约定：本合同中所涉及由河南华鹏飞医药现代物流有限公司的条款由其控股股东被告代为签字确认。该合同履行至2013年4月15日，被告通知原告停工，原告完成的大部分建设工程停工，给原告方造成损失。第三人组织人员拆除了原告所施工工程，原、被告双方对已完工工程未作结算。 原审法院认为，公民、法人的合法权益受法律保护。原、被告双方经过充分协商在平等、自愿的基础上签订的《装饰装修工程施工合同》合法有效，应受法律保护。原、被告双方应按照约定全面履行自己的义务。因被告不履行合同义务，给原告造成损失，因原告不能提供实际造成损失的证据，所以被告可按双方约定的违约金1014780元×30%即304434元承担责任，以弥补原告的损失，原告要求被告承担30万元违约金本院予以支持。该案中第三人亦是受害者，不应对原告承担赔偿责任，被告辩称其法定代表人不知道有这回事，但未向法庭提供证据，本院不予采信。被告辩称，违约金不应支持，该辩称违反法律规定，本院不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，原审法院判决：（一）被告深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司于判决书生效后三日内赔偿给原告信阳顺鑫装饰工程有限公司违约金300000元。（二）原告信阳顺鑫装饰工程有限公司的其他诉讼请求不予支持。本案诉讼费9800元，由原告承担4900元，被告承担4900元。 上诉人深圳物流公司上诉称：1、河南华鹏飞医药现代物流有限公司尚未注册成立，双方签订的装饰装修工程施工合同无效；2、原审认定上诉人承担违约责任的主体事实不清，上诉人深圳物流公司并不是履行合同的主体；3、原审判决上诉人承担违约金属适用法律错误；4、本案遗漏当事人信阳市平桥区卫生局。请求依法撤销原判。 被上诉人顺鑫装饰公司答辩称，原审认定事实清楚，适用法律正确，请求依法维持原判。 原审第三人信阳金牛粮油储备库答辩称：原审将信阳金牛粮油储备库列为第三人错误，其单位不属于案件当事人，不应参加本案的诉讼。 经二审查明，上诉人深圳物流公司为设立河南华鹏飞医药现代物流有限公司，于2013年3月15日，经协商与房屋出租方信阳金牛粮油储备库、承租方信阳市平桥区卫生局、使用方河南华鹏飞医药现代物流有限公司签订了《仓库租赁合同》，约定了三方的权利和义务。信阳市平桥区食品药品监督管理分局情况说明：拟设立的河南华鹏飞医药现代物流有限公司因政策原因，药监部门不予经营许可，故该公司不能完成工商设立登记，未能成立。 本院认为，原审认定事实不清，程序违法（遗漏当事人）。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（三）项之规定，裁定如下： 一、撤销信阳市平桥区人民法院（2013）平民初字第2634号民事判决； 二、发回信阳市平桥区人民法院重新审理。 二审案件受理费5800元退还上诉人深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 审判长 朱 峰 审判员 罗华松 审判员 文 刚 二〇一五年一月十五日 书记员 陈其洋 |
