|
河南省开封市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2014）汴民终字第1944号 上诉人（一审被告、反诉原告）韩广成，男，汉族，住河南省杞县。 被上诉人（一审原告、反诉被告）聂文华，男，汉族，住河南省杞县。 委托代理人宋霞，河南何延晨律师事务所律师。代理权限：特别授权。 上诉人韩广成与被上诉人聂文华买卖合同纠纷一案，聂文华于2014年7月3日向河南省杞县人民法院提起诉讼，要求韩广成偿还货款8545元。杞县人民法院于2014年9月23日作出（2014）杞民初字第1178号民事判决，韩广成不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。 一审认定，2010年，韩广成盖房子，经人介绍在聂文华处购买预制板，当时约定聂文华以每块45元的价格卖给韩广成预制板，韩广成支付了5000元，聂文华出具了收条。后聂文华向韩广成供应预制板，并分多次结算。2010年11月2日，聂文华与韩广成经算账，韩广成向聂文华出具证明一份，内容为“兹有韩广成用预制板，下欠玖仟捌佰捌拾伍元正（9985元）下欠韩广成预制板叁拾贰块，经办人韩广成。2010年11月2号书”。后楼房上第八、九层楼房的板时，韩广成要求聂文华送板，聂文华以没有板为理由，拒绝向韩广成供应预制板，韩广成以每块65元的价格在别处购买了第八、九层楼房所需预制板及聂文华所欠的32块板，造成韩广成每块板多支付20元。 一审认为，聂文华出售预制板，韩广成购买聂文华的预制板，并为其出具有结算证明，二人之间的买卖合同系双方真实意思表示，内容不违背法律规定，为有效合同。在合同履行中经算账韩广成欠聂文华板钱9985元，并为其出具证明一份，对聂文华的诉讼请求予以支持。聂文华以没有板为理由，拒绝向韩广成交付所欠的32块预制板，违反合同约定，给韩广成造成经济损失，韩广成以每块65元的价格在别处购买预制板，聂文华应当赔偿韩广成因聂文华未交付预制板所造成的损失，即32块×45元／块＋32块×20元／块=2080元。韩广成反诉的其他经济损失因证据不足，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百三十四、第一百三十五条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条、第一百一十三条之规定，判决：一、韩广成偿还聂文华板钱8545元，聂文华赔偿韩广成经济损失2080元。上述项折抵后韩广成给付聂文华6465元，于判决书生效后10日内执行；二、驳回韩广成的其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，由聂文华负担。反诉案件受理费50元，由韩广成负担。 韩广成上诉称，自己经薛国介绍与聂文华约定购买聂文华约1000块预制板，每块40元，未签合同，自己预付了5000元定金。开工后房屋建到第七层时尚缺32块板时，遇水泥涨价，聂文华拒绝出卖预制板，自己无奈另找预制板厂以每块65元价格订板250块以完成七至十层建设，另定板需至12月20日才能供给，自己遂支出看守工地费用4800元，另自己误工费2000元。聂文华造成停工损失6800元，第八、九层板共需板220块，加上第七层32块，共252块预制权，按每块损失25元计，共计6250元，上述共计13050元，请求二审支持。2013年4月份，杞县人民法院未受理本案没有依据。 聂文华答辩称，双方之间按约定是送板给钱，并未约定韩广成建房所有预制板全部由聂文华负责，根据双方结算单据，韩广成欠聂文华货款、聂文华欠韩广成预制板32块由双方签字确认，应当作为定案依据，上诉人其它主张均无事实及法律依据。 为支持上诉意见，韩广成出具康赛、薛宾、王爱兰、陆胜和郭汉良出具的四份收款证明，证明自己因聂文华的违约另行支出看工地费、购预制板费等费用。 被上诉人聂文华对上述证据的真实性持异议，均不予认可。由于该四位证人均未出庭作证，本院对该四份证据不予采信。 二审审理查明的事实与一审相同。 本院认为，韩广成于2010年11月2日所签订的《证明》未显示聂文华承诺承担韩广成所建楼房的全部预制板，且韩广成在一、二审均未提交有效证据证明曾与聂文华达成过此项约定，对其上诉认为与聂文华约定由聂负责全部预制板的意见，不予支持，对韩广成主张的建设第八层、第九层的损失，亦不支持。 该份书证显示聂文华仅欠韩广成32块预制板，故其仅需对32块板未按约交付所造成的损失赔偿。由于聂文华的拒绝交付，致使韩广成另觅其它途径每块加价20元重新订购，损失为32×65=2080元，聂文华理应赔偿。对韩广成所主张的看场费、误工费，因其未能提交充分、有效证据证明，对该诉求不予支持。 综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，判决结果无误。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费50元，由上诉人韩广成承担。 本判决为终审判决。 审判长 王 荟 审判员 韩雪玉 审判员 周卫华 二〇一四年十一月二十六日 书记员 张 锦 |
