|
河南省洛阳市洛龙区人民法院 民 事 判 决 书 （2014）洛龙民初字第1772号 原告：孔书亭，男，汉族，1968年1月9日出生。 委托代理人：马涛，河南魏征律师事务所律师，特别授权。 被告：孔峰超，男，汉族，1977年10月6日出生。 原告孔书亭诉被告孔峰超财产损害赔偿纠纷一案，本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理，原告孔书亭及其委托代理人马涛到庭参加了诉讼，被告孔峰超经合法传唤未到庭，本院依法进行了缺席审理，现已审理终结。 原告诉称：2011年3月，我承包了经济开发区长厦门街南段的道路工程施工，并聘用被告为临时现场管理人员。期间，被告将我的施工资料及电脑设备骗走并拒绝归还，从而导致道路工程全部施工检测报告重新补办，资料重新整理，工程延期交工验收达一年之久。这给我造成了较大损失，2012年8月24日，我与被告达成协议，由被告承担其骗取工程资料给我造成的各项损失15万元。但被告迟迟不予兑现，为维护我的合法权益，故诉至法院，1、请判决被告赔偿原告的资料费损失150000元及支付自起诉之日到付清赔偿款之日止的利息。2、本案诉讼费用由被告承担。 被告孔峰超经本院合法传唤未到庭，亦未提供书面答辩。 经本院审理后查明：原告于2011年3月开始进行长厦门街南段道路工程施工，被告在原告工程现场工作。该工程于2011年10月底施工完成。按照合同约定，工程完工后一个月进行验收。但由于被告把施工资料包括检测、实验资料都拿走，造成原告工程无法及时验收。这给原告带来了整补资料、因延期验收造成的道路维护费用等额外支出，同时因延期交工业主延付工程款，延长保修期都给原告造成了相应损失。为此，经原被告双方协商，被告孔峰超于2012年8月24日向原告出具证明“孔峰超承担长厦门道路壹拾伍万元整资料费”。但至今未付，现原告请求法院依法判令被告支付该款。庭审中，因被告未到庭参加诉讼，致本院调解不能。同时，原告申请的两名证人出庭证实该证明系被告本人所写。 本院认为：公民的财产权利受法律保护，其他公民或法人由于过错损坏公民财产的，应当承担恢复原状或者折价赔偿的民事责任，受害人因此遭受其他重大损失的，侵害人并应当赔偿损失。被告因私自带走原告工程施工资料及设备，造成原告损失。后双方达成协议，被告自愿赔偿原告资料费损失15万元，并给原告出具证明一份，系其真实意思表示，本院对该事实予以确认。现原告要求被告支付资料费损失150000元，理由正当，证据充分，本院予以支持。被告孔峰超经本院合法传唤未到庭参加诉讼，应视为对自己民事抗辩权的放弃。依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 被告孔峰超于本判决生效后十日内向原告孔书亭支付资料费150000元及利息（利率按中国人民银行确定的同期贷款利率计算，时间从2014年9月1日起至付清之日止）。 如逾期履行，则按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费3300元，由被告孔峰超承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。 审 判 长 ：李澈沦 审 判 员 ：赵鸿太 人民陪审员 ：王虎拦 二〇一五年一月十二日 书 记 员 ：侯宗宇 |
