佘胜利与朱亚涛、张振山劳务合同纠纷一审民事判决书

原告佘胜利，男。

委托代理人郭存廷，长垣县148法律服务所法律工作者。

被告朱亚涛，男。

委托代理人夏志杰，河南剑锐律师事务所律师。

被告张振山，男，成年人，汉族，住滑县大寨乡蒲林村。

原告佘胜利因与被告朱亚涛、张振山劳务合同纠纷一案，佘胜利于2014年2月27日向本院提起诉讼，本院于同日作出受理决定。后将起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票送达朱亚涛、张振山。并依法组成合议庭，于2014年5月12日公开开庭进行了审理。佘胜利特别授权委托代理人郭存廷，朱亚涛特别授权委托代理人夏志杰均到庭参加了诉讼。张振山经合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

佘胜利诉称，2013年8、9月份，佘胜利在朱亚涛、张振山承包的山西省石楼县汇鑫苑建筑工程工地打工，从事水泥灰打底找平、粘贴保温板、抗裂砂浆网格布，约定每平方米49元。工程结束后，佘胜利与朱亚涛、张振山共同丈量了工程面积，并由张振山亲笔书写了面积清单，按照双方的协议约定，朱亚涛、张振山应给付佘胜利劳务费314222.30元，经佘胜利催要，朱亚涛、张振山仅支付劳务费70000元。剩余劳务费朱亚涛、张振山拒不支付。要求朱亚涛、张振山支付劳务费244222.30元，并互负连带责任。

张振山未答辩。

朱亚涛辩称，佘胜利承包的工程总面积为6200平方米，且未完全干完，剩余工程量由朱亚涛、张振山找他人完成，还为此支付劳务费56000元。朱亚涛已给付佘胜利工程款127000元，且因佘胜利延误工期，甲方扣罚了工程款100000元，该款也应由佘胜利承担。朱亚涛仅同意支付20800元。

根据佘胜利和朱亚涛、张振山的诉辩意见，本院归纳本案争议焦点为：佘胜利要求朱亚涛、张振山支付劳务费244222.30元，并互负连带责任有无事实和法律依据。

针对案件争议焦点，佘胜利向本院提交证据材料有：1、2013年11月21日佘胜利与朱亚涛、张振山所签劳动协议及张振山书写工程量清单复印件各一份，据此证明佘胜利为朱亚涛、张振山提供劳务及朱亚涛、张振山欠佘胜利劳务费244222.30元的事实；2、朱亚涛询问笔录一份，据此证明佘胜利为朱亚涛、张振山提供劳务及所完成的工程量。

针对案件争议焦点，朱亚涛申请证人佘素梅出庭作证，据此证明朱亚涛经其妻佘素梅给付佘胜利劳务费50000元的事实。

经庭审质证，朱亚涛对佘胜利提交的劳动协议的真实性没有异议，但认为佘胜利与朱亚涛之间是承包关系，且佘胜利没有将协议中的工程按时完成；朱亚涛认为佘胜利提交的工程量清单系复印件，不予认可；朱亚涛认为佘胜利实际完成的工程量没有6200㎡。因朱亚涛在笔录中自认佘胜利所干工程量为6200㎡、单价为49元/㎡，且张振山未到庭，视为对其权利的放弃，对上述劳动协议及询问笔录本院予以采信。因佘胜利提交的工程量清单系复印件，朱亚涛不予认可，该证据形式不合法，对此工程量清单复印件本院不予采信。

经庭审质证，佘胜利对证人佘素梅证言表示异议，认为佘素梅与朱亚涛系夫妻关系，且其证言不实，不应采信。因佘素梅与朱亚涛系夫妻关系，与朱亚涛存在利害关系，且无其它证据相佐证，佘胜利异议成立，对佘素梅证人证言不予采信。

根据上述有效证据及当事人陈述，本院可以确认以下案件事实：朱亚涛与张振山共同承包了山西省石楼县汇鑫苑建筑工程，2013年8至9月份，佘胜利在二人所承包的工地从事水泥灰打底找平、粘贴保温板、抗裂砂浆网格布等工作。佘胜利与朱亚涛、张振山协议约定施工费按每平方米49元计算，佘胜利实际完成的工程量为6200㎡。工程完工后经佘胜利催要，朱亚涛、张振山支付劳务费70000元。下余劳务费朱亚涛、张振山未予支付。

本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，佘胜利为朱亚涛、张振山提供劳务，朱亚涛、张振山予以接受，双方形成合法的劳务合同关系，依法受法律保护。朱亚涛、张振山应该足额及时的支付劳务费。按照佘胜利与朱亚涛、张振山所签协议及佘胜利所完成的工程量，朱亚涛、张振山共欠佘胜利劳务费303800元，扣除朱亚涛、张振山已支付的70000元，朱亚涛、张振山应再支付给佘胜利劳务费233800元，佘胜利要求朱亚涛、张振山给付劳务费233800元元的主张，本院予以支持；朱亚涛辩称的已支付给佘胜利劳务费127000元、被甲方扣罚了工程款100000元以及额外多支付劳务费56000元，因未向本院提交有效证据，对其辩称，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：

一、朱亚涛、张振山于本判决生效后十日内支付给佘胜利劳务费233800元。

二、驳回佘胜利的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费4963元，朱亚涛、张振山承担4700元，佘胜利承担263元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省新乡市中级人民法院。

                                                审  判  长  韩卫民

                                                审  判  员  杨  超

                                                陪  审  员  韩山政

                                               二○一四年七月十一日

                                                书  记  员  樊新勇